Договор на изготовление бассейна
Обновлено: 04.07.2024
Договор на обслуживание бассейна
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по техническому сопровождению и контролю работы оборудования бассейна ________________ размером ________ со следующими характеристиками: __________________________ (далее по тексту - "бассейн"), находящегося в собственности Заказчика и расположенного по адресу: ________________________, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги.
1.2. В перечень оказания услуг по настоящему Договору входит следующее:
1.2.1. Проверка и контроль:
- правильности функционирования электрооборудования бассейна;
- работы автоматики обеспечения электробезопасности;
- работы пневматической и герметичности гидравлической систем бассейна;
- регулировка работы таймера автоматического режима фильтрации;
- состояния фильтра и фильтрующих карманов установки фильтрации;
- состояния лайнера и ванны бассейна;
- состояния воды в бассейне;
- регулировка работы нагревателя.
Периодичность оказания услуг, предусмотренных настоящим пунктом: не реже чем __________ раз в _______________.
1.2.2. Устранение недостатков, поломок, аварий в работе электрической, пневматической и гидравлической систем оборудования бассейна.
Сроки оказания услуг, предусмотренных настоящим пунктом: не позднее _______ с момента поступления соответствующей заявки Заказчика.
1.2.3. Предоставление Заказчику рекомендаций по обработке фильтров, лайнера, текущей обработке воды, пополнению химикатов для обработки воды.
Указанная услуга предоставляется по запросу Заказчика.
1.2.4. Обработка воды бассейна для борьбы с микроводорослями и бактериями с периодичностью: _______________________.
1.2.5. Чистка фильтрующих карманов не реже __________, замена фильтрующих карманов - ___________ в _____________.
1.2.6. Чистка стен и дна бассейна водным пылесосом, а также химическая обработка воды не реже ________ в ____________.
1.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"_________ ____ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, своими силами с помощью собственного оборудования.
2.1.2. Не позднее ______ с момента получения заявки Заказчика на оказание услуг, предусмотренных пп. 1.2.2 настоящего Договора, уведомить Заказчика о получении заявки и приступить к ее исполнению. Сроки исполнения каждой заявки определяются Сторонами в зависимости от характера неисправностей в работе оборудования бассейна.
2.1.3. Ежемесячно представлять Заказчику оригиналы следующих документов: акта оказанных услуг, счета и счета-фактуры.
2.1.4. Оказывать Заказчику услуги по обслуживанию бассейна в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить специалистам Исполнителя доступ к бассейну.
2.2.2. Оплачивать оказанные услуги Исполнителя в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3. Любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, предупредив другую Сторону не позднее чем за ___________ до предполагаемой даты расторжения.
2.3.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.3.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость оказания услуг в месяц составляет ______ (__________) рублей.
3.2. Оплата цены услуг по настоящему Договору производится в следующем порядке: _____________ в течение ________ с момента получения Заказчиком оригиналов документов, указанных в пп. 2.1.3 настоящего Договора.
3.3. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.
3.4. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнитель имеет право требовать от Заказчика уплаты пени в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
4.2. В случае если услуги оказаны некачественно, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в согласованный с Исполнителем срок;
- соразмерного уменьшения цены, указанной в соответствующем счете;
- возмещения своих документально подтвержденных расходов на устранение недостатков.
Под некачественным оказанием услуг Стороны договорились понимать следующие обстоятельства: _____________________________.
4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Договор о купле-продаже комплектующих бассейна, производстве монтажа и пусконаладке бассейна
_____________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице __________, действующ___ на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется передать в собственность Заказчику комплектующие бассейна фирмы "____________", именуемые в дальнейшем "Товар", а также произвести монтаж и пусконаладочные работы бассейна из проданных Заказчику комплектующих в соответствии с согласованным с Подрядчиком Перечнем работ (Приложение N 1 к настоящему договору), а Подрядчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы.
Комплектность Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение N ____ к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Подрядчик осуществляет гарантийный ремонт Товара при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации бассейна и фильтрующей установки согласно поставляемому Подрядчиком "Руководству по эксплуатации". Обслуживание бассейна может осуществляться по соответствующему договору, который будет заключен между Сторонами после монтажа и пусконаладочных работ бассейна.
1.3. Работы, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик вправе осуществлять как своими силами, так и с привлечением третьих лиц (вариант: при получении предварительного согласия Заказчика). Ответственность за действие привлеченных третьих лиц несет Подрядчик.
1.4. Подрядчик и Заказчик согласуют эскизный Проект бассейна фирмы "_________" (Приложение N __), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, и технологию его монтажа. Подрядчик несет ответственность за соблюдение указанного Проекта в процессе работ по монтажу бассейна. Заказчик несет ответственность за то, что проведение работ по монтажу бассейна в соответствии с Проектом возможно и осуществимо.
1.5. Заказчик приобретает Бассейн для личного, семейного, домашнего и иного подобного использования.
Вариант: 1.5. Заказчик приобретает бассейн для использования его в качестве объекта физкультурно-оздоровительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и т.п.
1.6. Расходы на энергию и воду в период пусконаладочных работ несет Заказчик.
2. СУММА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Товара составляет ___ (__________) рублей, в т.ч. НДС - ___ %.
2.1.1. Стоимость работ по проведению монтажа, пусконаладочных работ и дополнительных затрат составляет ____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - ___ %.
2.2. Общая цена настоящего договора составляет ____ (__________) рублей, в т.ч. НДС - ___ % ______ (__________________) рублей.
2.3. Стоимость документации, обучения Заказчика правилам эксплуатации, консультации по вопросам использования бассейна входят в общую стоимость договора.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Заказчик в течение _____ (__________) банковских дней с момента подписания настоящего договора осуществляет предоплату в размере ___ % от стоимости Товара, указанной в п. 2.1 настоящего договора.
3.2. Оставшиеся ___ % от стоимости Товара, а также ___ % от стоимости работ, указанной в пп. 2.1.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает в день поставки Товара на объект, указанный в накладной приемки-передачи Товара.
3.3. Оставшиеся ___ % от стоимости работ, указанной в пп. 2.1.1 настоящего договора, Заказчик оплачивает в течение 3 дней после подписания акта приема-сдачи работ.
3.4. Оплата производится на основании счетов, выставляемых Подрядчиком, в рублях в соответствии с п. 2.2 настоящего договора на расчетный счет Подрядчика.
4. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ И МОНТАЖА
4.1. Доставка Товара осуществляется Подрядчиком к месту монтажа Товара (далее - на "Объект"), расположенному по адресу: ____________________.
Разгрузку комплектующих бассейна и их сохранность на Объекте обеспечивает Заказчик (вариант: осуществляется силами и за счет Подрядчика).
Схема проезда прилагается.
4.2. Подрядчик обязуется передать Заказчику Товар, а Заказчик - принять его в срок не позднее семи дней после получения Подрядчиком предоплаты (п. 3.1 настоящего договора) по накладной приемки-передачи. Полная поставка комплектующих в соответствии со спецификацией может быть осуществлена Подрядчиком по мере необходимости в процессе монтажа и пусконаладочных работ. Передача комплектующих производится по накладной приемки-передачи, оформляемой Подрядчиком в адрес Заказчика.
4.3. Право собственности и риск случайной порчи и гибели Товара переходят к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи обеими Сторонами.
4.4. Подрядчик обязан обеспечить прибытие специалистов для начала монтажа в течение __ дней после поступления Товара на Объект.
Работы по монтажу ванны бассейна должны быть выполнены Подрядчиком в течение __ (____) с момента начала работ. Данные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения.
Работы по монтажу бассейна должны быть осуществлены в два этапа.
На первом этапе Подрядчик обязуется осуществить _____________. Срок выполнения первого этапа работ - ___ (_________) дней с момента поступления Товара на Объект. Первый этап работ считается выполненным Подрядчиком с момента подписания обеими Сторонами промежуточного акта о выполнении первого этапа работ.
На втором этапе Подрядчик обязуется осуществить _______________. Срок выполнения второго этапа работ - ___ (__________) дней с момента окончания первого этапа работ. Второй этап работ считается выполненным с момента подписания обеими Сторонами акта выполненных работ.
4.5. В случае приостановки работ или выполнения дополнительных работ по отношению к согласованному Проекту по просьбе или вине Заказчика срок завершения работ соразмерно отодвигается на фактическое время приостановки или выполнения дополнительных работ.
После упомянутой приостановки на срок более одного месяца Стороны подписывают промежуточный акт выполненных работ и Подрядчик оценивает, а Заказчик оплачивает часть стоимости работ за фактически выполненный на момент приостановки объем работ.
Подрядчик обязан обеспечить продолжение работ не позднее чем через ___ (_______) дней после указанной Заказчиком даты возобновления работ.
4.6. Заказчик гарантирует отсутствие скрытых инженерных коммуникаций и сооружений в зоне проведения работ, а также в зоне прокладки трасс и несет ответственность за их повреждение в процессе осуществления работ по монтажу и пусконаладке.
4.7. Выполнение Подрядчиком по просьбе Заказчика дополнительных работ или применение дополнительных материалов сверх предусмотренных в Проекте возможно за согласованную Сторонами дополнительную плату и после подписания соответствующих дополнительных соглашений к настоящему договору.
4.8. Заказчик к моменту начала работ Подрядчиком выполняет подготовительные работы согласно Приложению N 1 и обеспечивает наличие:
а) магистрального водопровода на расстоянии не более 20 м до бассейна;
б) электросети переменного тока, удовлетворяющей требованиям подключения оборудования бассейна в соответствии с Проектом;
в) подъездных дорог вплотную к месту установки бассейна для подачи бетона в котлован и отсыпа выбранной земли;
г) освещения места работ;
д) теплого бытового помещения для проживания бригады из трех человек.
4.9. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком хотя бы одного из упомянутых в п. 4.8 настоящего договора требований, что отражается в составленном Сторонами акте осмотра Объекта, срок завершения монтажа ванны бассейна соразмерно отодвигается на время задержки.
4.10. Подрядчик обязуется предоставить "Руководство по эксплуатации бассейна" и инструкцию по использованию оборудования бассейна, а также комплект химикатов по обработке воды.
5. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ
5.1. Заказчик обязан в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу по акту приемки-сдачи, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
5.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).
5.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.
5.5. При уклонении Заказчика от принятия выполненной работы Подрядчик вправе по истечении 3 дней со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, самостоятельно составить акт приемки-сдачи с указанием в нем объема выполненных работ и других сведений, а также со ссылкой на то, что Заказчик отказывается или уклоняется от приемки работ и подписания акта.
6. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА
6.1. Качество Товара должно соответствовать техническим данным завода-изготовителя фирмы "___________" и образцам, продемонстрированным Заказчику Подрядчиком.
6.2. Гарантийный срок на установленное оборудование бассейна составляет ___, а на ванну бассейна ___ лет с момента сдачи бассейна в эксплуатацию (подписания акта приема-сдачи работ).
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Если какая-либо из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. Если такие обстоятельства будут продолжаться более шести месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от выполнения Договора в отношении недопоставленного на данный момент Товара. Сторона, для которой стало невозможным выполнить обязательства по настоящему договору, должна немедленно известить другую Сторону о начале и прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению ее обязательств.
7.2. Настоящим доказательством продолжительности вышеуказанных обстоятельств будут служить сертификаты, выдаваемые Торговой палатой.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Ответственность Сторон регулируется настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае недопоставки и/или поставки дефектного Товара Подрядчик обязуется поставить недостающий и/или заменить дефектный Товар на Товар надлежащего качества в течение ____ (___________) дней после получения соответствующего уведомления от Заказчика. Доставка осуществляется силами и за счет Подрядчика непосредственно на Объект.
8.3. Если Подрядчик не выполнил свои договорные обязательства в срок, указанный в п. 4.4 настоящего договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены договора, указанной в п. 2.2 настоящего договора, за каждый день просрочки, но не свыше ____________________.
8.4. В случае нарушения Заказчиком п. п. 3.1 - 3.3 настоящего договора Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не свыше ____________________________________.
8.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по договору, обязана возместить другой Стороне _____________________________.
8.6. Во всех других случаях неисполнения обязательств по договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.7. Ущерб, нанесенный третьему лицу одной из Сторон в результате монтажа и пусконаладочных работ бассейна, возмещается виновной Стороной.
Ущерб, нанесенный третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается Сторонами на паритетных началах.
9. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.2. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законодательством порядке в Арбитражном суде г. ____________.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, и вступает в силу с момента его подписания.
9.4. Стороны не вправе передавать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без предварительного получения согласия на это другой Стороны.
9.5. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые условия, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
9.6. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
Договор купли-продажи комплектующих бассейна (с условием о монтаже; оплата частями)
_____________________, именуем___ в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и ______________________, именуем___ в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю комплектующие бассейна, указанные в п. 1.2 настоящего Договора (далее по тексту - "Товар"), а также произвести монтажные и пусконаладочные работы установленного оборудования в соответствии с согласованным с Покупателем проектом (далее по тексту - "Работы"), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар и выполненные Работы 1 .
1 Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).
1.2. Продавец передает Покупателю следующий Товар:
2 Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).
В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ, если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.
1.3. Продавец и Покупатель согласуют эскизный проект бассейна и технологию его монтажа, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора. Продавец несет ответственность за соблюдение указанного проекта в процессе выполнения Работ.
2. КАЧЕСТВО ТОВАРА
2.1. Качество Товара, передаваемого по настоящему Договору, должно соответствовать:
- стандарту N ________________;
- регламенту N ________________.
Общая цена Товара, передаваемого по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Цена монтажных и пусконаладочных Работ составляет _____ (__________) рублей.
3.3. Цена Договора составляет _____ (__________) рублей.
3.4. Покупатель уплачивает цену Договора в следующем порядке:
3.4.1. Покупатель производит предварительную оплату в размере _____% от общей цены Товара, указанной в п. 3.1 Договора, что составляет _____ (__________) рублей в течение __________ дней с даты подписания настоящего Договора.
3.4.2. Оставшаяся часть в размере _____% от общей цены Товара, что составляет _____ (__________) рублей, уплачивается Покупателем в течение __________ дней с даты передачи Товара Покупателем (п. 4.3 настоящего Договора).
3.4.3. Стоимость Работ, установленная п. 3.2 Договора, оплачивается Покупателем в течение ____________ с даты подписания акта приемки выполненных Работ (п. 5.6 настоящего Договора).
3.5. Цена Договора уплачивается Покупателем путем передачи Продавцу наличных денежных средств.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
4.1. Товар доставляется в место жительства Покупателя по адресу: ______________________________________.
4.2. Товар должен быть передан Покупателю в срок до "____"____________ ____ г.
4.3. Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить соответствие качества, количества, комплектности и ассортимента условиям настоящего Договора и принять Товар.
Товар принимается Покупателем путем подписания Сторонами акта приема-передачи.
4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Продавца к Покупателю с даты подписания акта приема-передачи Товара.
4.5. В случае передачи Товара ненадлежащего качества Покупатель вправе по своему выбору потребовать:
- соразмерного уменьшения цены;
- безвозмездного устранения недостатков в срок не более ___________ с даты __________________;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара.
4.6. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно, проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной цены;
- потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим Договору.
4.7. В случае передачи некомплектного Товара Покупатель вправе потребовать от Продавца:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- доукомплектования Товара в срок, согласованный Сторонами, но не более _____________ с даты _____________________.
Если Продавец в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Товара, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного Товара на комплектный;
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
4.8. Если Продавец передал Покупателю наряду с Товаром, ассортимент которого соответствует Договору, Товар с нарушением условия об ассортименте, Покупатель вправе по своему выбору:
- принять Товар, соответствующий условию об ассортименте, и отказаться от остального Товара;
- отказаться от всего переданного Товара;
- потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, на Товар в ассортименте, предусмотренном настоящим Договором;
- принять весь переданный Товар.
5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Продавец выполняет Работы в течение ______________ с даты передачи Товара (п. п. 4.2, 4.3 Договора).
5.2. До начала выполнения Работ Покупатель обязан произвести подготовительные работы, необходимые для надлежащего монтажа Товара, а именно: ______________________________.
5.3. Продавец выполняет Работы собственными силами и средствами.
Продавец обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении Работ.
5.4. По завершении монтажных Работ Продавец в присутствии Покупателя выполняет пусконаладочные Работы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Осмотр и приемка выполненных Продавцом Работ производится в месте жительства Покупателя, указанном в п. 4.1 Договора, в течение ______________ с момента истечения срока, установленного п. 5.1 настоящего Договора.
5.6. После осмотра результата выполненных Работ Стороны подписывают акт приемки выполненных Работ.
5.7. В случае невыполнения Продавцом Работ, предусмотренных настоящим Договором, в установленный срок Покупатель вправе в разумный срок поручить выполнение Работ третьим лицам за разумную цену либо выполнить Работы своими силами и потребовать от Продавца возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
5.8. В случаях, когда Работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат Работ, Покупатель вправе потребовать от Продавца:
- безвозмездного устранения недостатков в течение _______________________;
- соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков (п. 5.7 настоящего Договора).
5.9. Гарантийный срок на выполненные Продавцом Работы составляет _______________ и начинает течь с даты подписания акта приемки выполненных Работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока уплаты цены Договора, предусмотренного п. 3.4 настоящего Договора, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.2. За нарушение срока передачи Товара, предусмотренного п. 4.2 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены не переданного в срок Товара за каждый день просрочки.
6.3. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков Товара, установленного п. 4.5 настоящего Договора, либо срока доукомплектования Товара, установленного п. 4.7 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены соответствующего Товара.
6.4. За нарушение Продавцом срока выполнения Работ, установленного п. 5.1 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Работ, установленной п. 3.2 настоящего Договора.
6.5. За нарушение Продавцом срока безвозмездного устранения недостатков выполненных Работ, установленного п. 5.8 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Продавца уплаты пени в размере _____% от цены Работ, установленной п. 3.2 настоящего Договора.
6.6. За нарушение иных обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в ______________________ суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 3
3 Наряду с условием о предмете договора, а также условиями, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, существенными условиями договора являются все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, стороны вправе определить для себя любое условие в качестве существенного, при несогласованности которого договор не может считаться заключенным.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Читайте также: