Договор на установку теплицы из поликарбоната образец
Обновлено: 16.05.2024
Договор на установку теплицы из поликарбоната образец
ДОГОВОР №__
на выполнение работ по изготовлению и установке навеса
__________________________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании ________________________________________________________________________________________________ с одной стороны и Индивидуальный Предприниматель Тихонова Анастасия Алексеевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице Тихоновой Анастасии Алексеевны действующей на основании Свидетельства о регистрации, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По Договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить следующие работы (Задания):
Изделия из металлопрофиля и поликарбоната:
1.______________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________________
Навес из ___________________________
Дни недели установки
2.Порядок исполнения обязательств
2.1. Работы, указанные в п.1.1.(согласно приложенному эскизу) Договора, выполняются Исполнителем с момента подписания настоящего договора.
2.2. Приемка осуществляется на основании акта приема-передачи выполненных работ (далее по тексту «Акт»).
2.3. Датой завершения выполнения Задания является дата подписания Акта Заказчиком.
2.4. В случае получения отказа Заказчика от приемки выполненных работ, обоснованного несоответствием требованиям Задания, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан в приемлемые для Заказчика сроки устранить несоответствия за свой счет.
3. Обязательства сторон
В процессе реализации Договора Исполнитель обязуется:
3.1. Выполнять работы, предусмотренные п.1.1. Договора, в соответствии с требованиями Заказчика.
3.2. Обеспечивать сохранность документов, получаемых в ходе выполнения работ от Заказчика и третьих лиц.
3.3. Своевременно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение своих обязательств по Договору.
3.4. В случае обнаружения не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлечь некачественное выполнение работ или невозможность выполнения работ в срок, Исполнитель обязан предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ.
3.5. Не совершать любых действий, противоречащих интересам Заказчика, либо создающих угрозу причинения ущерба его имуществу.
В процессе реализации Договора Заказчик обязуется:
3.6. Соблюдать условия Договора, требования действующего законодательства РФ.
3.7. Обеспечивать электричеством и водой
3.9. Обеспечивать Исполнителю доступ к необходимым для работы документам.
3.9. Обеспечивать своевременность платежей предусмотренных разделом 4 Договора.
3.9.1. В процессе реализации Договора Стороны обязуются согласовывать действия, необходимые для своевременного выполнения работ.
3.9.2. Заказчик и Исполнитель должны согласовать дату установки навеса путем подбора свободных дат у Исполнителя.
4. Стоимость работ и порядок расчетов по договору
4.1. За выполнение обязательств, предусмотренных пунктом 1.1. Договора Заказчик выплачивает Исполнителю денежную сумму в размере ____________________________________________________________________
4.2. Заказчик приступает к исполнению работ после зачисления задатка на расчетный счет исполнителя либо наличными в размере _____________________________________________________________________________________
5. Сроки исполнения работ
5.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по «___» _________________2017 г. включительно. Срок может увеличиться(по договоренности) в связи с неблагоприятными погодными условиями для монтажа.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли бы ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. В случае возникновения убытков Заказчика в результате нарушения Исполнителем условий Договора, Исполнитель возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения, дополнения Договора производятся по соглашению Сторон и оформляются письменно уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Если иные условия выполнения работ или устройство конструкций не оговорены в настоящем договоре, Исполнитель производит работы, а также конструктивные решения на свое усмотрение.
7.3. На Исполнителе не лежит перемещение вынутого грунта на территории Заказчика.
7.4. Исполнитель дает гарантию в течении 5 лет на конструкцию от разрушения под снеговой нагрузкой, при условии недопустимости снежного покрова на крыше более 15 см.
7.5.Споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним и его толкованием, по возможности, улаживаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке в арбитражном суде.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: ________________________________________
Краткое наименование: ____________________________
Адрес:______________________________________________________________________________________________
Типовой договор
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МЕТИНВЕСТ-СЕРВИС", в лице Генерального директора Гагуа Давида Мерабовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и _______________________________________, в лице Генерального директора ____________________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя металлопродукцию, а покупатель – принять и оплатить металлопродукцию (далее именуемую Товар).
1.2. Конкретное наименование, ассортимент, количество, сроки и условия поставки, цена за тонну и общая сумма за Товар указывается в прилагаемых к настоящему договору Спецификациях и (или) Счетах, которые являются неотъемлемой частью договора.
1.3. При поставке Товара на условиях предоплаты все существенные условия Договора могут быть указаны в счете-оферте Продавца. В этом случае факт оплаты Покупателем счета будет свидетельствовать о согласовании Сторонами всех условий договора без подписания Спецификации.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ
3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТу или ТУ и подтверждаться сертификатом качества товара.
3.2. В соответствии с настоящим Договором Товар принимается Покупателем:
- по качеству: в соответствии с сертификатом качества завода-изготовителя;
- по количеству: согласно товаросопроводительными документами Продавца.
В условиях самовывоза (выборки продукции) приемка Товара по количеству, а в случае поставки Товара в упаковке по тарным местам, осуществляется на складе Продавца непосредственно в момент приемки. После приемки Товара претензии по количеству не принимаются.
3.3. В условиях самовывоза (выборки Товара) приемка Товара по качеству производится путем визуального осмотра. После приемки Товара претензии по явным видимым дефектам Товара не принимаются.
3.4. Приемка Товара Покупателем (Грузополучателем) осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966г. N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. N 81и от 14 ноября 1974 г. N 98) (с изменениями от 23 июля 1975 г.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товара народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 29 декабря 1973 г., 14 ноября 1974 г., 23 июля 1975 г.). При обнаружении недостачи или несоответствия качества Товара условиям настоящего Договора вызов представителя Продавца обязателен.
3.5. Претензии относительно количества, качества или ассортимента поставленного Товара Покупатель обязан предъявить Продавцу по скрытым недостаткам - в течение 30 дней (тридцати) календарных дней со дня получения Товара, но не позднее – 3 (трех) месяцев с даты поставки Товара. Указанные сроки являются пресекательными, по окончании которых претензии к рассмотрению не принимаются.
3.6. претензии Покупателя по количеству и качеству продукции рассматриваются Продавцом в течение – 30 (тридцати) календарных дней со дня получения и Покупателю дается письменный ответ.
3.7. гарантийные обязательства Продавца определяются технической документацией на продукцию. В случае отсутствия в технической документации гарантийных сроков на продукцию (сроков годности, сроков эксплуатации и т.д.) Продавец не берет на себя дополнительные гарантийные обязательства. Правила ч.2 ст.477 ГК РФ на продукцию не распространяется.
4. РАСЧЕТ СТОРОН
4.1. Оплата каждой партии товара производится в рублях. Покупатель оплачивает 100% от стоимости каждой партии товара на основании выставленного Продавцом счета. Если Покупатель не произвел оплату продукции в срок, предусмотренный настоящим договором либо установленный в соответствующей спецификации, то обязанность Покупателя по оплате продукции возникает со следующего календарного дня от даты выставления счета на продукцию.
4.2. Продавец обязуется выставить счет на оплату 100% от стоимости партии товара в течение 2 (двух) дней с момента подписания сторонами Приложения к настоящему Договору, определяющего количество и ассортимент товара в этой партии. Счет действителен в течение одного банковского дня, если иное не указано в спецификации.
4.3. Оплата Товара производится Покупателем платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца либо внесением денежных средств в кассу Продавца и считается произведенной с момента зачисления денежных средств в оплату этой партии от Покупателя на расчетный счет, указанный Продавцом.
4.5. При оплате Счетов ссылка на номер настоящего Договора обязательна. В назначении платежа должно быть указано: Оплата за Товар по счету №_____ в рамках договора.
4.6. В том случае, если от Покупателя поступают денежные средства в оплату без указания конкретной партии товара, за которую осуществлен платеж, то суммы по данному платежу засчитываются Продавцом в счет погашения имеющейся задолженности Покупателя перед Продавцом вне зависимости от назначения платежа в порядке календарной очередности.
4.7. По требованию любой из сторон проводится сверка взаиморасчетов с подписанием акта сверки.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31 декабря 2021г. Если ни одна из Сторон за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока действия, Договора не заявит другой Стороне намерения о прекращении его действия, Договор считается автоматически пролонгированным на срок до окончания каждого последующего календарного года на тех же условиях, до тех пор, пока Продавец или Покупатель письменно не уведомит другую сторону о прекращении срока действия договора. Пролонгация Договора может осуществляться неограниченное количество раз.
6.2. При поставке Товара допускается отклонение ± 10% от количества Товара, согласованного со сторонами.
6.3. Окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производиться в срок, указанный в п.4.1. и 4.2. настоящего договора. Если продукция была оплачена предварительно, то окончательные расчеты за фактически поставленное количество Товара производиться не позднее 10 (десять) календарных дней с момента поставки.
6.4. С момента подписания настоящего договора, лицо подписавшее договор дает согласие на обработку данных о Покупателе, в том числе персональных данных участников покупателя. Исполнительного органа Покупателя, а также лица, подписавшего договор. Данное согласие дается на все виды информационных и торговых баз Продавца. Персональные данные не подлежат публикации в открытых источниках и средствах массовой информации.
6.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего Договора, касающегося его участников, цены и количества товара, а также общей суммы Договора и соглашений к нему. Защита конфиденциальной информации, которая получена или может быть получена при заключении и исполнении настоящего Договора, предоставляет собой принятие сторонами мер, предусмотренных законодательством, внутренними актами Сторон и настоящим Договором, направленных на предотвращение и пресечение не правомерного доступа, модифицирования, копирования, предоставления, распространения такой информации.
6.6. Стороны договорились, что переданные факсимильной связью спецификации и дополнительные соглашения к настоящему договору признаются юридически значимыми вплоть до обмена оригиналами таких документов. Срок предоставления оригинала документов устанавливается сторонами в – 15 (пятнадцать) календарных дней.
6.7. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности настоящему Договору третьи лицам, за исключением своих правопреемников, без письменного согласия Продавца.
6.8. Все споры и разногласия сторон в рамках и в связи с исполнением обязательств по настоящему договору разрешаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка. В случае невозможности разрешить спор путем переговоров обязательным до обращения в суд является предъявление претензии (письменного предложения о добровольном урегулировании спора). Претензия направляется по юридическому и почтовому/фактическому адресу (если такой имеется) стороны по настоящему договору.
Срок рассмотрения претензии и направления ответа 7 (семь) календарных дней, с даты получения претензии. Если претензия оставлена без рассмотрения, а также в случае отказа в её удовлетворении (полного или частичного), сторона, направившая претензию, в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения претензии другой стороной вправе передать спор на рассмотрение в арбитражный суд города Москва.
6.9. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры сторон, возникающие в ходе его исполнения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арбитражные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
6.10. Договор состоит из – 4 (четырех) страниц и составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Договор подряда по монтажу изделий
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 22,0 кб
В качестве предмета изделий рассмотрим пластиковые окна. В последнее время установка пластиковых окон пользуется достаточно большой популярностью. Изделия и, в частности, окна из этого материала, обладают широким спектром преимуществ. Перед тем как подписывать договор подряда на производство и установку пластиковых окон, следует изучить все детали его соглашения. Таким образом, вы практически можете быть уверены в том, что вся работа будет выполнена качественно и в указанный срок.
Обязательные пункты договора:
- предмет – производство и установка пластиковых окон;
- стороны. Одна сторона – это заказчик, а вторая, соответственно, исполнитель;
- права заказчика и исполнителя;
- обязанности заказчика и второй стороны договора.
Кроме того, следует упомянуть о таких пунктах, как форс-мажорные обстоятельства. Отдельным пунктом прописывается алгоритм действий, в случае их наступления.
Ответственность сторон
Каждая из сторон несет материальную ответственность за нарушение условий договора. К примеру, это может быть уплата штрафа, который составит какой-то процент от суммы договора. Или же это могут быть недостатки в деятельности одной из сторон. За них также предусмотрена ответственность.
Конечные положения
Внизу соглашения указываются банковские реквизиты, адреса физических или юридических лиц. Далее подрядчик и заказчик должны поставить свои подписи.
Бланк договора подряда по монтажу изделий
Образец договора подряда по монтажу изделий (заполненный бланк)
Мы постараемся вам помочь Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.Договор подряда по монтажу изделий №
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.
1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .
1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.
2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.
2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.
2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).
2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.
2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.
2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.
2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.
2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.
2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).
2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении % денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.
3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).
5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
- если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
- если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.
7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
- Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
- Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
- Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
- Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
- Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.
7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.
Читайте также: